Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY
Maître d’œuvre :
Groupement Océan office 1 (mandataire)
Guez Caraïbes
Art scénique
Sigma acoustique
Pouvoir adjudicateur :
Collectivité de Saint-Barthélemy
BP113
La Pointe Gustavia
97098 Saint-Barthélemy
Numéro national d’identification : 219 711 231 00072
Statut : Collectivité d’Outre-Mer
Activité(s) principale(s) : Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs.
Profil d’acheteur :
https://saint-barthelemy.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_aV9oz2cktf
Objet du marché :
Le présent marché a pour objet les travaux de terrassements et de confortement du front de taille en vue de la construction d’un parking souterrain sur deux niveaux, réhaussé d’une salle de spectacles. Les travaux de terrassements induisent une hauteur du front taille de l’ordre de 18 m et nécessitent de ce fait des travaux de confortement du talus, par paroi clouée. Le volume à excavé est de l’ordre de 27.100 m3 pour une surface clouée de 200 m²
Forme du marché : Marché(s) ordinaire(s) comportant une tranche optionnelle
La tranche optionnelle porte sur le mode de confortement du talus applicable sur une zone du chantier, applicable ou non selon la nature du sol trouvé.
Type de procédure : Appel d’offres ouvert
Type de marché de travaux : Exécution
Lieu principal d’exécution : Gustavia rue de la Paix parcelles n°AL762, AL 761, AL674, AL673, AL675 et AL900 représentant une surface totale de l’ordre de 2.250 m²
CPV principal :
45112500-0 Travaux de terrassement
45243110-6 Travaux de stabilisation de falaises
Les prestations sont traitées à prix forfaitaires
Il n’est pas prévu de variantes exigées et les variantes sont autorisées
Dévolution en marché unique
Renseignements d’ordre administratif :
Numéro de référence de la consultation : 2021/DST/SO/25
La présente consultation est une consultation initiale.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 27/07/2021
Date limite de réception des offres : 20/09/2021 avant 12h00 (heure Saint-Barthélemy)
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Délivrance du DCE
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d’acheteur achat public à l’adresse :
https://saint-barthelemy.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_aV9oz2cktf
Une mise à disposition des documents de consultation est également possible au Service de la Commande Publique (une clef USB sera requise)
Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande au moyen du profil d’acheteur au plus tard avant le 10/09/2021.
Modalités essentielles de financement et de paiement :
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours.
Modalités de financement des prestations : Sur fonds propres.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché :
Après attribution, en cas de groupement, si le groupement est conjoint, le mandataire doit être obligatoirement solidaire.
La même entreprise peut présenter pour le marché plusieurs offres, en agissant à la fois :
* en qualité de candidat individuel ;
* en qualité de membre d’un ou de plusieurs groupements dès lors qu’ils ne sont pas mandataires
L’entreprise qui se présenterait à titre individuel et comme mandataire d’un groupement verra ses 2 offres rejetées d’office.
Conditions de participation et moyens de preuve acceptables :
Les documents et renseignements demandés par l’acheteur aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat sont :
Capacité économique et financière :
* Indications concernant le chiffre d’affaires annuel général spécifique aux prestations objet du marché sur 3 ans ou déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels pour les entreprises nouvellement créées.
Capacité technique et professionnelle :
* Mention des références travaux sur une période de 5 ans
* Description de l’équipement technique et des mesures employées par l’opérateur économique pour s’assurer de la qualité et indication des moyens d’étude
* Indication des systèmes de gestion du chantier et capacité de traitement des remblaiements générés
* Une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour l’exécution du marché – Indication des moyens d’étude
* Indication du personnel affecté au chantier et fonction
* Indication de la part du marché que l’opérateur économique a éventuellement l’intention de sous-traiter
* Fiche technique du matériel et matériaux pressenti
* Une note technique obligatoire expliquant la méthodologie envisagée tant pour le terrassement que pour la gestion des remblais et le confortement du talus, les incidences sur la durée globale des travaux de terrassement, l(organisation générale du chantier et des abords incluant la sécurité générale du chantier et la circulation des engins
Conditions de remise des candidatures
Les candidatures ou offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs candidatures ou offres sont adressées ou transmises successivement par un même candidat, seule la dernière reçue dans le délai fixé pour la remise des candidatures ou offres sera ouverte.
Les candidatures ou offres peuvent être adressées ou remises dans les conditions suivantes :
• Par transmission électronique via le profil d’acheteur :
https://saint-barthelemy.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_aV9oz2cktf
La présentation sur un support physique se fait soit par :
– L’envoi par voie postale (lettre recommandée avec accusé de réception),
– La remise contre récépissé, à l’adresse suivante :
A l’adresse suivante : Service de la Commande Publique
Hôtel de la Collectivité de SAINT BARTHELEMY
La Pointe
BP 113
97098 SAINT BARTHELEMY
Sous pli cacheté portant les mentions :
” Terrassement et confortement de talus pour le projet de construction du parking souterrain et de la salle de spectacles ”
Une visite préalable du site est recommandée en présence du représentant du maître d’ouvrage
Critères d’attribution
Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :
Les critères sont notés sur 20.
– Critère Délai d’exécution pondéré à 10 %
Critère jugé sur le temps prévu par l’entreprise pour réaliser les travaux. Il sera tenu compte du planning détaillé transmis par l’entreprise
– Critère Prix des prestations pondéré à 40 %
La notation du critère sera effectuée suivant la formule suivante :
Note= (montant HT le moins élevé) / (montant HT offre)* note maximale
– Critère Méthodologie employée pour le terrassement et le confortement pondéré à 10 %
Le critère est jugé selon :
o Gestion globale du chantier,
o Circulation des engins sur le chantier et sur la voirie
o Impact global (bruit, poussière, durée)
– Critère Sécurité, pondéré à 20 %
Le critère sera jugé en fonction de :
o L’organisation générale de la sécurité à toutes les étapes du chantier
o Mise en sécurité du chantier à la fin des travaux
o Sécurité tant pour les ouvriers que pour les personnes extérieures au chantier et les abords du chantier
– Critère Gestion des déblais à 20 %
Le critère sera jugé selon les solutions apportées par l’entreprise pour traiter le volume de remblais et le mode de valorisation proposé
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
* pour les renseignements d’ordre administratif :
Collectivité de Saint-Barthélemy – Service de la Commande Publique
Correspondant : GRÉAUX Nathalie
Adresse : Gustavia – BP 113
97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Tél : 0590 29 80 42
Courriel : commande.publique@comstbarth.fr
* pour les renseignements d’ordre technique :
Collectivité de Saint-Barthélemy – Direction des Services Techniques
Correspondant : Sophie DURAND OLIVAUD Directrice des Services techniques
Adresse : Gustavia – BP 113
97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Tél : 0590 29 80 37
Courriel : dst@comstbarth.fr
Horaires d’ouvertures : 7h30 – 12h /13h30 – 17h00 sauf le mercredi 7h30 – 12h30, fermé samedi et dimanche
Leave a Reply